McKechneay & Kassner Websites & Unternehmensvermarktung
McKechneay & Kassner Websites & Unternehmensvermarktung
Diese AGB gelten für alle Verträge und Leistungen der McKechneay & Kassner GmbH (nachfolgend „Auftragnehmer") gegenüber ihren Kundinnen und Kunden (nachfolgend „Auftraggeber"). Abweichende Bedingungen des Auftraggebers gelten nur bei ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung.
Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend. Ein Vertrag kommt durch schriftliche Auftragsbestätigung oder mit Beginn der Leistungserbringung zustande.
Umfang und Inhalt der Leistungen (Websites, Unternehmensvermarktung u. a.) ergeben sich aus dem jeweiligen Angebot bzw. der Auftragsbestätigung. Änderungswünsche nach Auftragserteilung können zu Mehraufwand und Zusatzkosten führen.
Es gelten die vereinbarten Preise. Sofern nicht anders vereinbart, sind Rechnungen binnen 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Bei laufenden Leistungen (z. B. Vermarktung) erfolgt die Verrechnung monatlich.
Der Auftraggeber stellt erforderliche Inhalte, Zugänge und Informationen rechtzeitig bereit und ist für deren Rechtmäßigkeit (insb. Urheber- und Markenrechte) verantwortlich.
Vereinbarte Termine sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden. Verzögerungen aufgrund fehlender Mitwirkung des Auftraggebers verlängern Fristen entsprechend.
Nach vollständiger Bezahlung erhält der Auftraggeber die vereinbarten Nutzungsrechte an den erstellten Werken. Bis zur vollständigen Zahlung bleiben alle Rechte beim Auftragnehmer.
Der Auftragnehmer erbringt seine Leistungen fachgerecht. Die Haftung ist – soweit gesetzlich zulässig – auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Für leichte Fahrlässigkeit wird nicht gehaftet, ausgenommen bei Personenschäden.
Verbrauchern steht bei Fernabsatzverträgen ein gesetzliches Rücktrittsrecht gemäß Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (FAGG) zu. Näheres teilen wir auf Anfrage mit.
Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen. Gerichtsstand ist – soweit gesetzlich zulässig – der Sitz des Auftragnehmers.
These terms apply to all contracts and services of McKechneay & Kassner GmbH ("Contractor") towards its clients ("Client"). Deviating terms of the Client apply only with express written consent.
Offers by the Contractor are non-binding. A contract is concluded by written order confirmation or by commencement of the work.
The scope and content of the services (websites, business marketing, etc.) result from the respective offer or order confirmation. Change requests after the order is placed may lead to additional effort and cost.
The agreed prices apply. Unless otherwise agreed, invoices are payable within 14 days of the invoice date without deduction. Ongoing services (e.g. marketing) are billed monthly.
The Client shall provide the required content, access and information in good time and is responsible for its legality (in particular copyright and trademark rights).
Agreed deadlines are binding only if expressly confirmed in writing. Delays due to the Client's lack of cooperation extend deadlines accordingly.
After full payment, the Client receives the agreed rights of use to the created works. Until full payment, all rights remain with the Contractor.
The Contractor performs its services professionally. Liability is – as far as legally permissible – limited to intent and gross negligence. No liability is assumed for slight negligence, except for personal injury.
Consumers have a statutory right of withdrawal for distance contracts under the Austrian Distance and Off-Premises Contracts Act (FAGG). Details are provided on request.
Austrian law applies, excluding conflict-of-law rules. The place of jurisdiction is – as far as legally permissible – the registered office of the Contractor.